广西专业律师网
人身|
电视| 工商| 建筑| 新法| 文书| 常识| 顾问|  
 
|刑事综合 |诉讼常识 |站长相册 |媒体之声 |远东风采 |风景照片 |记者联动 |法治视频 |法律法规 |本站动态 |公司律师
|建筑工程房地产 |民商专题 |劳动律师 |人身损赔 |离婚律师 |交通律师 |新闻夜班 |律师休闲 |最新资讯 |客户关怀 |赔偿标准
|本站案例 |北海分站 |崇左分站 |钦州分站 |柳州分站 |律师营销 |法治前沿 |律师文集 |法律文书 |债权债务 |本站下载
|电视采访 |本站公告 |民商综合 |股权转让案例 |公司综合 |工商登记 |法律顾问 |便民通道 |职务犯罪 |特别专题
搜索熊律师 Google 百度

北海海事法院租船合同拖欠租金纠纷一案民事判决书

 

发表时间:2012/7/1 1:24:27 来源:中华人民共和国北海海事法院


南宁律师,广西律师,南宁知名律师,广西知名律师,南宁律师事务所
 

    证据9、油料库存情况表及购油发票,拟证明解除合同后船上余存油料应折价退还被告。
    原告质证认为,对证据1无异议;对证据2-6真实性无异议,其证明内容印证了原告主张的施工时间,但认为其中遗漏了6月25日至30日的施工日报表,造成统计时间的偏差;对证据7-9无异议。
    本院认为,双方对对方提交的证据的真实性、合法性均无异议,故对以上证据的真实性、合法性和关联性予以确认,可作为认定案件事实的依据。
    经审理查明, 2005年3月4日,原被告签订租船合同,约定:被告租用原告所有的“海沿浚6”号船进行疏浚工程,租期2005年3月15日至2008年3月15日,工程地点京唐港;以挖泥、溢流、运泥、空返、调头上线、避让、补给等航行时间为参数,计算挖泥船实际施工运转时间,并按实际施工运转时间计算费用,每15天结算一次;额定施工时间500小时/月,每月施工费用185万元,当实际施工时间(包括被告责任停工时间)与额定施工时间不一致时,超出或减少的运转时间按3 700元/小时增加或减少每月租金;原告船舶自深圳大鹏湾至京唐港、京唐港至舟山港调迁费50万元由被告承担;施工期间油、水由被告供给;因一方违约使合同不能履行时,另一方可要求终止或解除合同,但应提前两天通知违约方,由此造成的经济损失由违约方承担。合同签订后,3月17日,根据被告指示,原告船舶到达秦皇岛港215航道,并于次日开始施工。3月24日,被告将原告船舶调迁至京唐港7万吨级航道施工。4月7日,被告为原告购买倾废仪垫付28 000元。5月23日,被告确认3月18日至5月17日期间的租金4 924 540元,已支付原告130万元,尚欠原告租金3 624 540元。6月17日,被告又将原告船舶调回秦皇岛港施工。6月20日,被告为原告购买润滑油垫付16 000元。6月23日,被告通知原告船舶从秦皇岛港调至广西钦州港施工, 6月27日1925时原告船舶起航,7月7日1115时到达钦州港。7月9日,进入钦州港10万吨级航道施工。根据双方多次确认的数据计算,5月18日至8月19日施工时间合计为1637小时15分,待工时间为354小时15分,其中调迁时间197小时2分(京唐港至秦皇岛港的调迁时间6小时40分、秦皇岛港至钦州港的调迁时间190小时22分),锚泊时间66小时55分,补给、进点航行的时间90小时18分。在合同履行过程中,被告预付原告租金185万元,累计支付租金371万元,合计支付556万元。8月17日,原告向被告发函限其2天内就拖欠租金事宜进行商洽,逾期则解除合同。3月19日,因双方对拖欠租金未能达成一致,原告解除合同,被告未提出异议,并于同日共同对船上余存的油、水进行测量,原告确认应退还被告的柴油42.18吨。
    另查明,被告工商登记名称原为北京海通疏浚工程有限公司,2005年6月14日变更为海通疏浚工程有限公司。
    本院认为,本案系租船合同拖欠租金纠纷。综合双方的诉辩观点,本案的争议焦点为:租船合同对秦皇岛港、钦州港工程是否有约束力;租金、调迁费如何计算。
    一、关于租船合同对秦皇岛港、钦州港工程是否有约束力的问题。
    原告认为,原告船舶不论在秦皇岛港施工,还是到钦州港施工,都是依照被告调派。且被告一直都是按照租船合同的约定计算租金,并实际支付了部分租金,故租船合同对京唐港、秦皇岛港、钦州港三个港口的工程都具有约束力。
    被告认为,三个港口的工程相互独立,是三个独立的合同关系,双方签订的租船合同约定的施工地为京唐港,并不包括秦皇岛港、钦州港,故该合同不约束秦皇岛港、钦州港的施工。
    本院认为,首先,租船合同期限为3年,案涉纠纷发生在租期内。其次,虽然合同约定的合同履行地为京唐港,但合同签订后,被告首先指派原告船舶施工地并非京唐港,而是秦皇岛港,其后,被告又将原告船舶调迁钦州港施工。据此,应视为原被告对合同履行地的变更,即由京唐港,变更为京唐港、秦皇岛港、钦州港。第三,原被告对三港施工时间的确认、租金的计算等均按合同约定条款进行。综上,租船合同的效力应及于秦皇岛港、钦州港的工程。

本新闻共5页,当前在第3页  1  2  3  4  5  

 
聘请全国优秀律师事务所专业律师通道
关注我们我们的新浪微博 我们的腾讯微博 
关键词:管辖权异议,租船合同拖欠租金
更多与 管辖权异议,租船合同拖欠租金 相关新闻:

·4月2日熊潇敏律师在南宁兴宁区法院开庭·广西某建设集团有限公司保证金返还合同纠纷案
·10月17日熊潇敏律师在钦州钦南区法院开庭·10月10日熊潇敏律师赴防城港市防城港区法院立
·9月25日熊潇敏律师在南宁西乡塘区高新法庭开庭·广西某工程有限公司建设工程合同纠纷案(已委
·农某建设工程合同纠纷案(已委托)·横县横州镇某村委合同专项(已委托)

 
上一篇湛江市第四建筑工程有限公司诉被告北海实业开发有限公司跨海桥梁施工合同拖欠工程款纠纷民事判决书
下一篇北海海事法院船用渔网购销合同欠款纠纷民事判决书
   远东风采

大成南宁年终总结表彰 大成南宁律师讲授《法
大成南宁主任李安华律 北京大成(南宁)律师

   特色专题  

一宗典型交通事故赔偿 熊潇敏律师参加广西38
聘请法律顾问专题--广 [广西矿业律师]东盟矿

  文章搜索:
    
推荐文章
 

·熊潇敏律师成功辩护: 从程序正义角度切入让检
·《中华人民共和国刑法修正案(九)》时间效力
·2015最高人民法院关于《全国法院毒品犯罪审判
·中华人民共和国刑法修正案(九)
·南宁刑事律师:共同犯罪中过限行为的刑事责任的
·熊潇敏律师参加广西律师协会活动剪影
·法院指导案例:受贿罪的既遂和未遂认定问题
·[交通肇事罪辩护参考]涉及“交通肇事后逃逸”

南宁律师/大成律师事务所/广西律师
站长视频
 
熊潇敏律师参与南宁电 熊潇敏律师作客南宁电
熊潇敏律师作客广西网 熊律师做客广西网络电
热点文章
 
·熊潇敏律师团队受聘担任广西九福里投资集团有限
·4月2日熊潇敏律师在南宁兴宁区法院开庭
·广西某建设集团有限公司保证金返还合同纠纷案(
·庞某某股权转让纠纷案(已委托)
·广西壮族自治区高级人民法院民二庭出台《关于审
·本所律师获评为“自治区司法厅所属党组织2016—
·抗击疫情 大成有爱-本所向广西医科大学第一附属
·李某某组织领导传销案(已委托)
站长风采
 

最新文章
 
本站关键词:广西律师 南宁律师 广西律师事务所 南宁律师事务所 广西律师网 南宁律师网 刑事律师 公司律师 交通律师 南宁律师服务 广西律师在线
北京大成(南宁)律师事务所地址】广西南宁市良庆区盘歌路4号碧园大厦A座19、20楼 邮编】:530022 【电话】13878124891 本站地图
[备案号:桂ICP备05003070号]| 北京大成(南宁)律所地址示意图|广西专业律师网更多链接|自助链接|广西专业律师网介绍
Copyright ©2005 - 2008 Fawu365.Com,广西专业律师网,广西律师,南宁律师,南宁刑事律师All Rights Reserved